Mostrar el registro sencillo del ítem

Resolución Nº 571/2022 - AG - Recurso de revocatoria interpuesto por TECNOBRAS ARGENTINA S.A. contra Resolución 243/2022 por la que se rescindió el contrato y se aplicó una multa en concepto de mora o atraso injustificado en la ejecución del Plan de Trabajo : Rechazado - El interés público exige que las obras públicas se ejecuten sin demora - El recurrente no pudo acreditar fehacientemente que la demora y parálisis de la obra se debe a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado, por lo tanto es indudable la responsabilidad de la firma contratista - No hay fundamento para decretar la nulidad del acto administrativo materia de recurso ya que se sustentó en los antecedentes de hecho y en el derecho aplicable que les sirven de causa, se cumplieron los procedimientos esenciales legales, se encuentra suficientemente motivado y cumple con la finalidad perseguida por las normas que facultan al órgano emisor.

dc.contributor.authorBarotto, Sergio Mario
dc.contributor.authorPiccinini, Liliana Laura
dc.contributor.authorCeci, Sergio Gustavo
dc.contributor.authorCriado, María Cecilia
dc.contributor.authorApcarián, Ricardo Alfredo
dc.date.accessioned2023-07-19T13:42:16Z
dc.date.available2023-07-19T13:42:16Z
dc.date.issued2022-08-17
dc.identifier.citationRes. 571/2022-AG STJee_AR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/17077
dc.descriptionAfecta Res. 243/2022.ee_AR
dc.description.abstractExpte. Nº A-CM-0656-20.ee_AR
dc.description.sponsorshipLey J 286 - Ley J 286 arts. 32 aps. 12) y 13); 35; 36; 39; 48; 62 inc. d) - Ley A 2938 art. 91 - Dcto. J 686/1962 - Dcto. J 686/1962 art. 32 aparts. 12) y 13) - Res. 17/2021 - Res. 243/2022 - Res. 243/2022 arts. 5; 7.ee_AR
dc.language.isoesee_AR
dc.publisherSuperior Tribunal de Justiciaee_AR
dc.relation.ispartofseriesAdministración General
dc.subjectCONTRATO DE OBRA PUBLICAee_AR
dc.subjectRESCISION DE CONTRATOee_AR
dc.subjectEDIFICIOSee_AR
dc.subjectCIPOLLETTIee_AR
dc.subjectRECURSO DE REVOCATORIAee_AR
dc.subjectMULTAee_AR
dc.subjectOBLIGACIONES DEL CONTRATISTAee_AR
dc.titleResolución Nº 571/2022 - AG - Recurso de revocatoria interpuesto por TECNOBRAS ARGENTINA S.A. contra Resolución 243/2022 por la que se rescindió el contrato y se aplicó una multa en concepto de mora o atraso injustificado en la ejecución del Plan de Trabajo : Rechazado - El interés público exige que las obras públicas se ejecuten sin demora - El recurrente no pudo acreditar fehacientemente que la demora y parálisis de la obra se debe a caso fortuito, fuerza mayor o culpa del Estado, por lo tanto es indudable la responsabilidad de la firma contratista - No hay fundamento para decretar la nulidad del acto administrativo materia de recurso ya que se sustentó en los antecedentes de hecho y en el derecho aplicable que les sirven de causa, se cumplieron los procedimientos esenciales legales, se encuentra suficientemente motivado y cumple con la finalidad perseguida por las normas que facultan al órgano emisor.ee_AR
dc.title.alternativeD - Mapa judicial e infraestructuraee_AR


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Nombre:
Resol571-22-AG.pdf
Tamaño:
10.46Mb
Formato:
application/
Descripción:
TEXTO ORIGINAL
Ver/

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem